海螺型材购销合同怎么写？有范文吗？

海螺型材购销合同怎么写？有范文吗？ 海螺型材购销合同
甲方：乙方：
依照《中华人民共和国合同法》有关法律、规定，经甲、乙双方友好协商，为明确双方权利义务，就我公司香邑漫步塑钢门窗项目所需海螺型材特订立此合同，双方共同遵守。
一、产品要求、数量、单价(人民币计价)、交货及计重方式
1、产品要求：以甲方订单为准;
2、数量：总量约23吨，以甲方提供的订单数量为准;
3、单价：双色共挤型材单价为 11600元/吨、白色型材单价为10500元/吨，以上含增值税专用发票价格，乙方提供型材之单价，以本合同所定的价格为准，之后双方均不得随意调整。
4、型材表面处理：详见订单。
5、交货地点：
6、交货期限：至收到甲方订单之日起10天内供货，15日内共期。
二、双方权利和义务
1、甲方负责向乙方下达准确详细的订货计划和提货计划，并按合同 约定的时间准时支付货款。
2、乙方须严格按合同约定的产品要求、数量、交货期等履行供货计划。
3、 质量保证：乙方保证本合同所提供的海螺型材符合国标
GB/T8814-2004要求的合格产品，并提供所送产品有关的质检报告和产品合格证(随货同行)，保证到场的产品必须和甲方订货计划规定的产品一致，在甲方正确使用的情况下保证质量，属质量问题乙方应免费负责包退包换、调换周期应严格按照甲方要求的时间，如调换周期延误甲方工期，乙方应承担因此给甲方所造成的一切经济损失。
4、 由乙方负责甲方所购买产品的一切运输费用及运输保险，甲方负
责产品到场的卸货事宜。
5、 验收质量合格情况以青岛市相关质量检测部门的抽检复检报告为
准。
三、 付款方式：款到发货。
四、 违约责任
1、乙方严格按照甲方订单数量供货，不得有材料不配套现象，否则应赔偿给甲方拖延工期所造成的损失伍万元整人民币。
2、甲方严格按照本合同约定的付款方式支付货款，如甲方未按照合同付款，甲方应承担订单总额的3‰作为违约金。
3、乙方严格按照合同约定的供货周期送到甲方指定地点，每拖延一天，乙方应承担订单总额的3‰作为违约金。
4、乙方应保证生产的型材无其它任何质量问题，如因乙方产品的质量问题给甲方造成损失的，乙方应支付给甲方订单总额的两倍人民币作为赔偿金。
五、本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
签约日期：
年 月 日
签约日期： 年 月 日
当签署海螺型材购销合同时，必须要了解以上的相关知识以及格式，在拟定时就必须要按照以上的格式拟定，双方达成协议后再签署合同，避免造成一些不必要的法律纠纷或者误会，保护自己的利益，合法的进行交易。
相关内容：

·隧道居间合同范本是怎样的
    隧道居间合同范本是怎样的 隧道居间合同范本 甲方(委托人)： 住所地： 甲方法定代表人： 职务： 甲方法定代表人身份证号码： 联系电话： 乙方(居间人)： 住所地： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就甘肃省高楼山隧道工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目...

·完整的变更合同内容诉状怎么写？
    完整的变更合同内容诉状怎么写？ 一、由于在变更合同内容的诉状上牵扯的问题太多，并且出现的状况也很是频繁。在合同变更上应该注意哪些问题也是很重要，因此我们举出一个案例，是在变更合同抚养费内容的诉状问题上做出了以下范例： 变更合同内容诉状 原告：×××，女，19××年×月×日生，汉族，××市人，住××市××区××路××号××小区×单元×号。 被告：×××，男，19××年×月×日生，汉族，××市...

·恶意串通的合同如何认定？
    生活中，有些人在做买卖时，为了满足自己的私欲，会不择手段，比如：与第三人恶意串通签订合同。那么，在交易中，对于恶意串通的合同应该如何认定呢?如果经确认该合同确实存在债务人与第三人串通侵害您权益的情况，那该恶意串通而签订的合同效力如何呢?下面将为您做一个较为具体的阐述。 一、恶意串通的合同如何认定 恶意串通使之合同当事人在订立合同过程中，为牟取不法利益合谋实施的违法行为。恶意串通的合同具有以下两个特...

·挂靠或转包会使总包合同无效吗？
    挂靠或转包会使总包合同无效吗?挂靠或转包不会使总包合同无效，挂靠或转包是不得对抗总包合同。工程建设中，将施工承包合同中的部分工程，为保障这种行为的履行，签订的合同叫分包合同，分包人按分包合同约定向承包人负责施工总承包合同是施工承包合同的一种形式、工作发包给具有相应资格的企业完成的一种行为，承包人按施工承包合同约定向发包人负责，维护双方的合法权益。分包合同必须服从于施工承包合同或施工总承包合同，分包...

·合同履行期限不明确有效吗？有哪些
    合同履行期限不明确有效吗？有哪些相关内容 一般情况下，我们在签订合同的时候，要规定好明确的时间，然后再进行签订，但是也有时候会遇到合同履行期限不明确的情况。那么，合同履行期限不明确有效吗?下面，我们将会为您详细的介绍一下相关的知识。 一、合同履行期限不明确有效吗 约定履行不明确的，债务人履行前，应通知债权人。《合同法》第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确...

·技术咨询服务合同的注意事项是什么?
    技术咨询服务合同的注意事项是什么其实技术咨询包含的领域是非常广泛的，因为不管在哪一行业都存在着相关专业上的技术。而且在当今社会，其实技术就代表着利润和生产价值。所以说向一些技术较强的公司进行技术上的咨询，这是很有必要的，不断的学习才有可能不断进步。下面我们要为您介绍的是技术咨询服务合同的注意事项是什么? 一、技术咨询服务合同的注意事项是什么? (一)签订技术咨询合同，要坚持协商平等、互利原则，要明...

·确定合同无效的诉讼时效是多久？
    确定合同无效的诉讼时效是多久?合同纠纷按照民法通则的规定，诉讼时效为3年，几类特殊的争议，如租赁合同中延付或拒付租金的争议，保管合同中寄存物被丢失或损毁的争议的诉讼时效为一年。由于合同的复杂性、地域性，因此，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年。其他法律规定了特别时效的，依照其规定，如海商法规定的货运赔偿请求权的时效为一年。诉讼时效的起算时间，自当事人知道或者当应...

·一、店面合同没到期违约金是多少?
    一、店面合同没到期违约金是多少?如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的，则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者...

·合同诈骗罪的相关规定有哪些
    合同诈骗可以说是诈骗类犯罪当中比较特殊的一种，一般是发生在合同的签订、履行过程中，而往往给受害人造成的损害也是比较大的。然而在我国对于合同诈骗的行为，也是要达到了规定的数额标准或者情节之后，才会被认定为合同诈骗罪。另外，我国也对此罪做出了相应的法条规定。那么合同诈骗罪的相关规定有哪些呢?请一起在下文中进行了解。 一、合同诈骗罪的相关规定有哪些 《刑法》条文 第二百二十四条　有下列情形之一，以...

·居间合同任意解除权如何行使？行使解除权的注意事项有哪些？
    居间合同任意解除权如何行使？行使解除权的注意事项有哪些？一、居间合同任意解除权如何行使？ 所谓任意解除权，是指不需要以对方违约为理由而主张解约的解除权。任意解除合同，即不符条件的合同解除，它不以当事人违约为前提，而是完全按照一方当事人自己的意愿而单独解除合同。任意解除合同的，合同也自解除之时终止。 合同单方可行使任意解除权的合同： 1、加工承揽合同中的定做人 2、货物运输合同中的托运人(在货物到达...

·合同要约是什么意思 要约生效需要满足哪些条件
    合同订立的过程中少不了要约和承诺，这些对合同的订立都是有很大影响的。但对于大多数人而言，可能并不清楚合同要约是什么意思，而承诺又是什么。作为合同中的要约，要生效必然需要满足一定的条件。那么要约生效的条件又有哪些呢?请一起在下文中进行了解。 一、合同要约是什么意思 合同要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。希望对方能完全接受此条件的意思表示，不是法律行为。发出要约的一方称为要...

·一、出租人以承租户违法犯罪解除合同是合法的吗？
    一、出租人以承租户违法犯罪解除合同是合法的吗？(一)、合法的；承租人有下列行为之一的，出租人均可提前提出解除房屋租赁合同：1. 承租人擅自将承租的房屋转租，转让或转借的。2. 承租人利用承租的房屋进行非法活动，损害了公共利益的。3. 承租人不按合同规定的期限缴纳房租达一定时间的。4. 承租人违反合同擅自改变房屋用途的。5. 承租人严重损坏房屋或者辅助设备而拒不维修、拒不赔偿的。6. 出租人因不可预...