光伏发电购销合同范本是怎样的

光伏发电购销合同范本是怎样的？怎么写光伏发电购销合同？

光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天，而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面我们就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本。

光伏发电购销合同范本

根据《民法典》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：

1、甲方要求：

a、使用地域：甲方公司厂房屋顶，年均日光照时间：2000 小时;

b、乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。

c、乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。

d、提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。

2、乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于企业光伏屋顶发电

a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。

项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合;

b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;

3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。

4、工程期限：自甲方支付乙方工程前期预付款起至个工作日止;

本项目自年月日开始施工，至年月日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外

5、付款方式：

按合同要求分期付款：

(a) 在本合同生效后个工作日内，甲方应支付乙方前期预付款(大

写) 元;

(b) 在供货前个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(c) 在到货后个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(d) 在约定的质保期结束后个工作日内，甲方应支付乙方剩余

质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。

6、质量保证：

乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为年，其中：光伏组件质量保证期为：年;支架质量保证期为：年;汇流箱质量保证期为：年;并网逆变器质量保证期为：年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准，如甲方有特殊要求，经甲、乙双方商议另行约定作为附件，与本合同具备同样的法律效力。

7、售后服务：

质保期内，乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务，乙方为甲方提供终身有偿维护，质保期内，甲方享有配件及工时的免费服务。

8、违约责任

在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜，甲乙双方本

着友好协商的原则处理，补充商榷协议。

9、不可抗力：应按相关法律规定解决。

10、甲、乙双方如有争议，应通过双方友好协商解决，如果不能解决，应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章，即时生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方(加盖公章)：委托人：地址：电话：签约日期：

乙方(加盖公章)：委托人：

地址：电话：签约日期：

《民法典》（2021.1.1生效）第五百九十五条【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

第五百九十六条【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

以上就是我们为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式，开发新能源已经成为了一种趋势。
相关内容：

·变更合同相对人起诉状范文
变更合同相对人起诉状范文起诉状原告××建设有限公司，住所地上海市松江区#####，法定代表人黄××。被告上海中船长兴建设发展有限公司，住所地上海市浦东新区#####，法定代表人周××。诉讼请求 1、变更原被告签订的《中船××××基地一期工程1#线生产管理楼工程施工合同》“合同价款”金额为××××万元; 2、判令被告支付原告工程款××××万元; 3、判令被告承担诉讼费用。事实与理由 ××...

·解除合同和终止合同的区别有哪些
解除合同和终止合同的区别有哪些一、解除合同和终止合同的区别有哪些所谓合同的解除，是指合同有效成立后，因一方或双方的意思表示，使基于合同发生的债权债务关系归于消灭的行为。合同的终止，是指合同的债权债务关系归于消灭，合同关系客观上不复存在。根据定义来看，二者极为相似，即都发生债权债务关系归于消灭的效力。但是二者还是有区别的，其区别主要必须在：(1)二者的效力不同。合同的解除即能向过去发生效力，使合同关...

·合同中延期支付的违约金可以由双方自行约定吗？
合同中延期支付的违约金可以由双方自行约定吗?合同中延期支付的违约金可以由双方自行约定，《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定...

·铝型材购销合同范本是怎样的？
铝型材购销合同范本是怎样的？铝型材购销合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在互惠互利的原则上，为更规范更有效地进行合作，特协议如下：一、甲方为乙方提供乙方铝合金门窗型材。工程材料470吨。二、生产计划、生产量及供应 1、乙方必须按双方协商的内容格式统一填写订单，并以传真方式下达给甲方(订单日期以甲方收到乙方传真日期为准)，凡因乙方下单不及时或下单...

·一、出租人解除租赁合同的情况是什么？
一、出租人解除租赁合同的情况是什么 1、明确出租人解除房屋租赁合同的法定事由。《城市房屋租赁管理办法》第二十四条明确规定了房屋出租人单方解除房屋租赁合同的八种事由：（1）将承租的房屋擅自转租的；（2）将承租的房屋擅自转让、转借他人或擅自调换使用的；（3）将承租的房屋擅自拆改结构或改变用途的；（4）拖欠租金累计六个月以上的；（5）公用住宅用房无正当理由闲置六个月以上的； ...

·合同被确认无效时该怎么办
合同被确认无效时该怎么办当事人签订的合同并不是一定有效，在某些情况下，合同是可能被确认无效的。对于合同当事人来说，在合同被确认无效时该怎么办？或者是如果一方想请求确认合同无效时，应如何行使合同无效请求权呢？本文马上为您做详细解答。一、合同被确认无效时该怎么办? 合同被确认无效后，尚未履行的，不得履行，正在履行的，应立即终止履行。 (1)无后果的不做处理如：在合同履行前，被确认无效，此时尚未造成...

·设备购销合同范本怎么写
设备购销合同范本怎么写设备购销合同范本购货单位：(以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方) 为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：一、合同标的(名称、规格、型号、单价等) 二、合同金额合同总金额：大写：人民币万元整大写：人民币万元整三、付款时间及方式 ...

·合同法中争议的解决方式有哪些
随着《民法典》(2021年1月1日起实施)的颁布，《合同法》将被废止。《合同法》中争议的解决方式有哪些的问题在《民法典》中有对应规定。详细内容请一起在下文中进行了解吧。一、《民法典》中争议的解决方式有哪些当事人之间因合同而发生纠纷，有四种解决方式：和解、调解、仲裁和诉讼。和解是指当事人之间自行协商解决因合同发生的争议。调解是指在第三人的主持下协调双方当事人的利益，使双方当事人在自愿的原则下解决争议...

·法律对于加强合同履行管理的是有什么规定
法律对于加强合同履行管理的是有什么规定合同履行管理的是加强合同管理的措施：一、增强合同风险防范意识在项目管理中，没有风险的合同是绝对没有的。过去，企业在合同谈判和签订中，由于合同风险防范意识不强，而对合同条款分析、审核不严，掉入一些合同陷阱，给企业造成了难以挽回的损失。为此，必须增强合同风险防范意识。二、增强全员合同管理意识在施工过程中，只有加强合同管理，增强全员的合同管理意识...

·租赁合同到期补充协议有法律效力吗？
租赁合同到期补充协议有法律效力吗？一、租赁合同到期补充协议有法律效力吗? 租赁合同到期补充协议有法律效力，在当事人双方签署的合同中约定的条款，双方都应该严格遵守;如合同已经到期，则合同已经终止。由于合同履行中存在的问题也是按原合同执行。如甲方在合同到期后用非书面的形式解释以前合同的条款，使乙方在不太知情的情况下答应，这一点是不具备法律效应的。因为，首先合同已经结束，不存在合同条款的延展性，如...

·股票质押合同无效的情况有哪些？
股票质押合同无效的情况有哪些？一、质押合同在什么情况下无效？ 1、以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危是对方在违背真实意思表示的情况下订立的。 2、违反法律法规的。二、股票质押合同无效法律怎么说 1、用虚假标的的出质的质押合同无效，第三人对质押标的的虚假有过错，应当在因其过错形成的损失范围内承担责任 2、押登记发生在主合同和质押合同签订之前，不影响质押合同的效力 3、质押人出具质押担保并成就合...

·签订购销合同传真件有法律效力吗
传真合同是合同的一种形式，也是当今比较流行的一种合同形式。这样的合同大大节省了双方的时间和精力。然而，有些人质疑传真合同是否具有任何法律效力。传真文件能否成为合同?通过扫描和光电转换将记录在纸上的文本，图表，照片等的静止图像转换为电信号，通过各种通道发送到目的地，并通过一系列逆变换处理获得并发送在接收端。传达类似记录副本的方式称为传真。根据我国合同法的有关规定，当事人以传真方式达成协议，内容符合合...