汽车零配件购销合同的内容有哪些

汽车零配件购销合同的内容有哪些 汽车零配件购销合同
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲乙双方经过友好协商，本着自愿的原则，就甲方向乙方销售________汽车零配等事宜，订立如下合同条款：
一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同第三条约订的方式向乙方销售商标号码为__________的汽车用品等(简称货物)。
二、甲方销售给乙方的货物应是___________原厂或合作公司生产(乙方指定配件)
三、乙方将根据甲方电话确认、传真确认、QQ或E-mail确认订购的汽车配件项目清单向甲方供应所需零配件.
四、乙方自己选择运输方式，委托运输公司办理货物的运输，并向运输公司支付运杂费用和保险费用。(因考虑到货物安全，所发货必须买保险)
如买保险的货物出了问题，乙方应在第一时间和运输公司沟通协调问题货物并告之甲方。
五、乙方验收合格的货物后，应在次月10日前向甲方付清本月甲方发货的货款。逾期支付时，应向甲方支付每日万分之五的违约金。该违约金应在支付当次货款时一并付清。逾期未付款时，甲方停止向乙方发货。超过十五日仍未支付货款和违约金时，本合同终止履行。
六、本合同因乙方未支付货款而终止履行时，如乙方在未支付货款前已向甲方发出下次《货物订单》传真，则应向甲方另行支付订货价值30%的违约金。
七、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同签订的管辖权的人民法院提起诉讼。
八、有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲、乙双方签署后生效。
九、关于质保问题如下：
1、甲方确保所供应的零配件为原厂零件及配套厂用品(在乙方指定需要范围内)，所以甲方向乙方发的货物上都有甲方的标签为证，无标签的甲方概不承认，如发现甲方有以假乱真的情况，甲方按假一赔十赔偿给乙方。
2、出现以下情况甲方不给予退货
(1)经乙方确认代订的急件、期货。
(2)乙方收到货物在当天未提出异议。
(3)电器、灯具出门概不退货。
(4)零件安装过、包装丢失、损坏的概不退货
十、甲方的违约责任
乙方向甲方订购所需货物时，甲方会将订货清单传真至乙方，乙方认可后签字回传。如甲方不能按约定时间供货给乙方(在厂家有货的前提下)，按总价的每日万分之五赔偿给乙方。直至货物到达乙方为止。
十一、协议签定时，乙方应向甲方提供真实有效的营业执照和法人身份证复印件。
十二、本合同未尽事宜，由甲方在双方在平等协商的基础上签订补充协议。
本合同自双方盖章、签字之日起生效。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订日期：_____ 年 ____ 月 ____日
汽车零配件购销合同中明确规定了货款的清付时间、货物质量、以及双方的违约责任，乙方确认代订的急件，乙方受到货物当天未提出异议，灯具以及包装损失等都是不退货的，在签订合同时我们要仔细的阅读好其中的款项以免因为一时疏忽而造成麻烦，在发生纠纷协商解决不了时可以向人民法院提起诉讼
相关内容：

·醉驾车被扣怎么提车，有什么规定?
    醉驾车被扣怎么提车，有什么规定? 可以的。因与交通事故有关的物品，包括车辆可以扣压。但是，扣压期限一般为三十天。由于案件重大的，经上级主管部门批准，可以延长三十天。 饮酒后驾驶机动车的，处暂扣一个月以上三个月以下机动车驾驶证，并处二百元以上五百元以下罚款;醉酒后驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣三个月以上六个月以下机动车驾驶证，并处五百元以上二千元以下罚款。...

·逾期交房要怎么起诉开发商
    逾期交房也就是说开发商没有按照之前约定好的时间，向购房者实际交付房屋，在这样的情况下开发商的行为一般都是构成了违约的。而作为购房者就可以追究开发商的违约责任，若此时要向法院起诉的话，逾期交房要怎么起诉开发商呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、逾期交房要怎么起诉开发商 《商品房销售管理办法》第三十条规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的...

·一、醉驾交警下达行政处罚还会判处刑罚吗?
    一、醉驾交警下达行政处罚还会判处刑罚吗? 1、醉驾交警下达行政处罚并不一定就意味着不会被法院判处刑罚了，如果接受了刑事处罚，那么行政处罚还会不会追究。具体是否会被判处刑罚，由醉驾的行为是否已经构成了交通肇事罪、危险驾驶罪等罪名来决定。 2、酒驾的一般处罚 (1)《道路交通安全法》 第九十一条 醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任;五年内不得...

·代驾车祸责任谁承担责任？
    代驾车祸责任谁承担责任？代驾有风险，找代需谨慎。不管怎么说，代驾都是有一定的风险的，因为我国法律目前还有关于代驾这方面的问题，那么发生代驾事故就很难处理了。如果发生代驾车祸，牵扯到责任就很难追究了。那么代驾车祸责任谁承担责任呢？下面我们将为您进行详细的解答。 一、什么是代驾责任险？ 由代驾公司投保，代驾导致交通事故发生后，车主依旧走自己车辆的保险报案程序，代驾司机则拨打代驾保险公司电话另外进行报案...

·一、河北交通事故死亡赔偿标准是多少?
    一、河北交通事故死亡赔偿标准是多少? 河北交通事故死亡赔偿标准并不是法律统一规定的，交通事故受害人死亡赔偿项目主要是： 1、丧葬费：上年度年该地区社会平均工资×6个月; 2、死亡赔偿金：上年度该地区城镇居民人均可支配收入×20年(城镇)，上年度该地区农村居民人均纯收入×20年(农村); 3、被抚养人生活费 被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的...

·交通事故未报警怎么办
    相信很多人都清楚，在发生交通事故之后都是需要报警进行处理的。但有的情况下，当事人却选择不报警。那么交通事故未报警的时候应该怎么进行处理呢？而现实中，哪些交通事故当事人应报警？本文整理了相关资料，将为你做详细解答。一、交通事故未报警怎么办 《道路交通事故处理程序规定》第十二条条规定：当事人未在道路交通事故现场报警，事后请求公安机关交通管理部门处理的，公安机关交通管理部门应当按照本规定第十条的规定予以...

·车祸事故误工费几个月都可以获得赔偿吗？
    车祸事故误工费几个月都可以获得赔偿吗?车祸事故误工费几个月不一定都可以获得赔偿，根据病情(病历内容)来决定误工费的赔偿期限，治愈出院的一般只赔住院期间的，出院后需要适度休息的一般按实际情况承担2-3个月的，造成伤残的，计算至定残日前一天;误工费是在交强险死亡伤残项下赔偿的，所以不分责任大小(交强险不分责任大小，有责就赔)，超过交强险赔偿限额的部分才按同等责任划分，各担50%。《人身损害赔偿解释》第...

·交通事故行政处罚通知书什么时候发，发了之后又该怎么办呢?
    交通事故行政处罚通知书什么时候发，发了之后又该怎么办呢? 1、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十三条：公安机关交通管理部门对经过勘验、检查现场的交通事故应当在勘查现场之日起10日内制作交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结果确定之日起5日内制作交通事故认定书。2、收到交通事故处理通知书后先与交警部门联系核实情况，如属实，应认真对待，按通知要求到交警部门接受调查处理。...

·在我国车辆挂靠公司是否合法？
    在我国车辆挂靠公司是否合法？ 车辆挂靠可能普通公民都不太清楚。其实我们举一个简单的例子，就是属于明显的车辆挂靠的管理模式。基本上现在我国所有的车辆运营公司都是采取的这种车辆挂靠的形式，这样也方便了国家的管理，同时这种管理模式也满足了公民和个人的需求。下面我们就详细的为您介绍一下在我国车辆挂靠公司是否合法? 一、在我国车辆挂靠公司是否合法? 车辆挂靠，为了交通营运过程中的方便，将车辆登记为某...

·一、交通事故赔偿后对方又要求赔偿怎么办?
    一、交通事故赔偿后对方又要求赔偿怎么办?1、交通事故达成了赔偿协议，并且已经履行了，对方虽然可以起诉，但想重新要求赔偿，很难。2、因为赔偿协议是合法有效的，是不能反悔的。如果对方当事人认为签订赔偿协议时存在重大误解、显失公平的，或者存在欺诈、胁迫的手段签订的，可以起诉要求撤销赔偿协议，由法院重新按照规定进行判决。3、起诉后，法院如果查明属实，就会判决撤销赔偿协议。如果不存在可撤销的证据和理由，法院...

·交强险中哪些按照比例赔偿？
    交强险中哪些按照比例赔偿？ 一、交强险中哪些按照比例赔偿? 交强险的赔偿比例一般是要结合当事人在事故中需要承担的责任确定的。1、当事人负全部原因责任的，承担100%的赔偿责任;2、当事人负主要原因责任的，承担70%的赔偿责任;3、当事人负同等原因责任的，承担50%的赔偿责任;4、当事人负次要原因责任的，承担30%的赔偿责任。 二、对有证据证明非机动车、行人有过错的，机动车一方在承担自身全部损...

·车辆超限超载罚款标准是什么？
    车辆超限超载罚款标准是什么？ 一、车辆超限超载罚款标准是什么? 1、驾驶货车载物超过限载标准未达30%的，扣留机动车，卸载，对驾驶人处200元罚款、记3分; 2、驾驶货车载物超过限载标准30%以上不足100%的，扣留机动车，卸载，对驾驶人处500元罚款、记6分; 3、驾驶货车载物超过限载标准100%以上的，扣留机动车，卸载，对驾驶人处1000元罚款、记6分。 二、当事人对公安交管部门的执...