定制家具购销合同范本的内容

定制家具购销合同范本的内容定制家具购销合同范本
甲方：
乙方：
经双方洽谈，甲方委托乙方制作全房家具，特签订以下合同：
一、合同内容
见制作图纸及清单(定单后不予更改);
二、材质要求
E1级国家认证环保实木颗粒板材料制作;
三、加工、验收、售后服务方式
乙方负责包工包料制作，应严格按照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。以甲方认可的图纸、材质为准，尺寸有2mm以内误差属正常。与墙之间2mm以内间隙属正常。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响货物的质量时，甲方有权要求重做、修理、保证质量。在保修期内如出现质量问题，乙方应免费修理(包括材料费和工时费)。
四、交货时间及地点
在甲付给乙方定金之日起30日内交货。交货直接送到业主家中，因制作延期或货物质量问题造成延期问题，每逾期一天乙方向甲方缴纳违约金千分之一。
五、付款方式及期限
整体家具定制总款： 元，签定合同甲付给乙方60%定金： 元，厂家开始加工制作，交货安装完毕甲方验收合格即支付乙方40%余款： 元。
总价款均以家具建筑面积计价。计算准确总价款后签定合同。合同签定交厂后不予更改。 交货完工后三天之内付清尾款，每逾期一天甲方向乙方缴纳违约金千分之一。十五天内未结清尾款。乙方有权将货物拆装反厂，定金做废;
六、违约责任
甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此造成的损失。甲方如中途废址合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。乙方如中途变更订做，应赔偿甲方因此造成的损失。乙方如中途废址合同，应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
七、 争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响加工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
八、其他事宜
本合同如有未尽事宜，须经过双方协商修订，协商不成按法律有关规定执行。
本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
定制家具购销合同范本中明确规定了家具的材质、加工、验收、售后方式、交货时间及地点、付款方式及期限、双方违约责任、纠纷处理等，自签订合同之日起合同生效，双方都要按照合同中的规定来执行，在发生纠纷时可以协商解决，解决不了的可以向人民法院提起诉讼，在签订合同之前要仔细阅读好合同中的内容以免造成麻烦
相关内容：

·招标代理合同模板内容是什么?
    招标代理合同模板内容是什么？ 招标代理双方通过合同设立、变更、终止民事关系，以合同确立双方的权利义务关系。订立一份合同应遵循自愿平等、诚实信用的原则。当招标代理双方对合同内容达成一致时，就需要签订一份贸易合同，那么，招标代理合同模板的内容是什么?下面由我们为您介绍相关内容。 招标代理合同模板 根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就___________________________...

·国企三年合同到期未续签想离职手续怎么办
    国企三年合同到期未续签想离职手续怎么办理 劳动合同到期，劳动者不续签主动离职，合同到期即止，劳动者办理好工作交接，按照公司离职流程办理，离职时用人单位向劳动者出具解除劳动合同证明和相关手续，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。 劳动合同到期，劳动者不续签，用人单位不需要支付补偿金，用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形除外。 《劳动合同法》 ...

·项目金融产品开发专项法律服务合同的范本是怎么样的？
    项目金融产品开发专项法律服务合同的范本是怎么样的？ 一、项目金融产品开发专项法律服务合同的范本是怎么样的？ 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方因房地产项目经营开发需要，特聘请乙方为其整个项目经营开发提供全过程的专业法律服务，要求指派熟知房地产行业又熟知工程建设行业的专业知识及专业法律规定的律师担任甲方的经济、法律顾问，以维护甲方在整个建设过程中的所有行为的合法性及其合...

·合同辞职违约金的标准是多少？
    合同辞职违约金的标准是多少?《劳动合同法》在规定劳动合同中可以设定违约金的两种情形的同时，还规定了两种情形下违约金支付的具体标准：1、《劳动合同法》第二十二条第二款规定：“劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。 ”2、劳动者违反竞业限制约定的，可以设定违约金，...

·没签合同被辞退怎么赔偿?
    没签合同被辞退怎么赔偿? 没签合同被辞退怎么赔偿? 按照法律的规定，如果双方没有签订书面劳动合同，用人单位终止或者解除劳动关系时，需要依法向员工支付经济补偿金，《劳动合同法》第四十七条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 未依法支付经济补偿金的，还需要加付额外的经...

·合同到期个人不续签有补偿吗？
    合同到期个人不续签有补偿吗？如果员工不续签，要看具体情况。又细分为两种情况：1、如果单位维持或者提高原来劳动条件，员工仍然不续签的，则不进行经济补偿。2、如果单位降低原来劳动条件，员工不续签的，则单位还要进行经济补偿。按《劳动合同法》规定，劳动合同到期用人单位不续签，应按劳动者在本单位的工作年限给予经济补偿。即每满一年工作支付劳动者一个月工资。超过6个月不满一年，按一年算;不满半年支付半个月工资。...

·国际贸易合同的效力成立的条件有哪些？
    国际贸易合同的效力成立的条件有哪些？ 一、合同效力 合同效力，指依法成立受法律保护的合同，对合同当事人产生的必须履行其合同的义务，不得擅自变更或解除合同的法律拘束力，即法律效力。这个“法律效力”不是说合同本身是法律，而是说由于合同当事人的意志符合国家意志和社会利益，国家赋予当事人的意志以拘束力，要求合同当事人严格履行合同，否则即依靠国家强制力，要当事人履行合同并承担违约责任。具体表现在以下两个方...

·委托合同的法律特征有哪些
    委托合同的法律特征有哪些(一)委托合同是建立在委托人与受托人相互信任基础上的委托人之所以选定受托人为自己处理事务，是以他对受托人的办事能力和信誉的了解、信任为基础的;而受托人之所以接受委托，也是出于愿意为委托人服务，能够完成委托事务的自信，这也是其基于对委托人的了解和信任。因此，委托合同只能发生在双方相互信任的特定人之间。没有当事人双方相互的信任和自愿，委托合同关系就不能建立，即使建立了合同关系也...

·区分有名合同和无名合同的意义是怎样的？
    区分有名合同和无名合同的意义是怎样的？在我国，合同根据内容的不同分为了不同的种类，但是大类却只把他们归为了有名和无名合同。每个分类有每个分类的意义，那么，区分有名合同和无名合同的意义是怎么样的呢?接下来，我们为您解惑。一、为了区分法律适用性问题 ?法律之所以这样分类主要是为了区分有名合同和无名合同的法律适用问题。对于有名合同可以直接适用《民法典》（2021年1月1日起实施）中关于该种合同的具体规定...

·合同里没有违约金,可以起诉开发商么？
    合同里没有违约金,可以起诉开发商么？ 找专长律师：劳动工伤律师 交通事故律师 医疗纠纷律师 刑事辩护律师 知识产权律师 征地拆迁律师我们知道，在购买房子的过程中，购房者会与开发商签订购房合同，合同中会约定双方违约所应当承担的违约责任，如支付违约金等。那么，如果发生购房纠纷，而合同里没有违约金,可以起诉开发商么?我们将为您进行解答。 一、合同里没有违约金,可以起诉开发商么? 答案是可以。只要双方订立...

·一般口头约定合同是否有效
    一般口头约定合同是否有效人们往往错误地将合同理解为“书面合同”，认为只有白纸黑字地写下来的才是合同。其实，除了书面合同以外，合同在日常生活中更多的是以口头合同的形式存在的。例如：我们日常购物时的讨价还价，从法律角度看就是一个订立合同的过程。口头合同和书面合同一样具有法律效力，并且订立过程很方便快捷。只是由于口头合同一旦发生纠纷，很难证明合同当事人的真实意思，因而对于一些较为重大的事项，还是建议尽量...

·嫌疑人构成合同欺诈判多少年
    嫌疑人构成合同欺诈判多少年?《中华人民共和国刑法》224条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、合同诈骗罪的立案标准?1、个人犯合同诈骗罪当个人利用合...