光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些
光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些？
现在随着经济的发展，工程的承包也越来越多，可是随之带来的危险程度也逐渐加大，所以当我们承包工程的时候一定要仔细认真，不能疏忽任何一个细节,以免造成危险的后果，当我们承包光纤工程的时候需要注意哪些事项呢，下面我们给您讲一讲关于光纤工程承包合同范本的有关事项。
一、签署合同
合同编号：
光缆施放合同
发包方：
承包方:
签订地：
签订时间：
光缆施放合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。
二、工程项目概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程承包范围和内容
1、承包范围：
（1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站adss光缆：4.3km;
（2）架设绿豆包变电站至西开关站adss光缆：1.2km;
（3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；
（4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理，约500米。
（5）光缆熔接。
2、工作内容：
（1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；
（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；
（3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；
（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；
（5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；
（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；
（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；
（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；
（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。
（10）合同价款：施工费：每公里 元。
（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）
二、发包方与承包方
（一）发包方：
1、免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
2、组织施工图设计交底。
3、提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。
4、专人配合承包方进行工程施工所涉及的所有协调，以保证工程施工的顺利进行。
（所配专人必需熟悉相对工作环境的人和事）
（二）承包方：
1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
2、负责协调工程施工所涉及的当地供电局、政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。
3、编制施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工进度计划，材料设备成品、半成品等进场计划，停电计划按规定报批。
三、工程期限及进度
（一）开竣工时间：从到。特殊情况顺延并协商。
（二）进度计划
1、合同进度计划：承包方应按合同约定的内容和工期，编制施工总进度计划。在开工前7日提交监理单位审批。经监理单位批准的施工总进度计划（称合同进度计划）作为控制本合同工程进度的依据，据此编制月和周、天进度计划报送监理单位。并按约定在规定时间向发包方提供月、周、天工程进度报表及其他有关统计报表。
2、修订进度计划：不论何种原因导致工程的实际进度与上述条款的合同进度计划不符时，承包方应按监理单位的指示在2天内提交一份修订进度计划报送监理单位审批，监理单位应在收到该进度计划后3天内批复承包方。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
（三）工期延误
由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包方应按进度计划条款的相关约定采取有效措施保证进度。若采取有效措施后仍未能按合同规定的完
工日期完工，承包方除自行承担因延误工期所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。
（四）暂停施工
1、发包方在确有必要时可要求乙方暂停施工。承包方应按发包方的要求停止施工，妥善保护已完工程。在实施发包方的处理意见后向其提出复工要求，经
批准后继续施工，并承担相应的承包方误工费用及其它合理费用。
2、暂停施工出于发包方的原因，相应顺延工期。出于承包方的原因，不顺延工期。
四、工程质量及安全责任
（一）承包方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收标准进行施工，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，杜绝重大质量事
故和质量管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、达标投产，争创优质工程。达不到考核条件的部分，发包方一经发现，有权要求承包方返工，直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用，工期不顺延。
（二）承包方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督，随时接受发包方代表及监理工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。
（三）施工中由承包方的原因造成的一切安全责任及事故由承包方完全负责。
五、工程价款的支付与结算
1、合同价款确定的依据为国家和省、市（地）工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》
2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定，工程最终总金额为人民币：肆万元整（￥：40000.00元）。在进行工程审计时，乙方应予以积极配合，并提供相关材料。
3、合同价款调整，按相关合同条件中条款规定，并经协商解决。
4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续（必须由随工员工签证）。
5、工程价款的结算，已完工程经终验达到合同约定的质量等级后，乙方在10天内提出结算报告：甲方在收到报告后在15天内审查批准，并在5天内办理工程款拨付。工程款拨付办理完后，乙方在5天内与甲方办理工程交接手续，签定工程交接书。
6、工程价款的拨付、时间和金额：工程价款的拨付方式为支票、转账支票或电汇，支付工程款时，乙方需持工程价款同等金额的正规发票。
7、材料设备供应
（a) 工程主材料及辅材由乙方按照甲方规定的材料设备的种类、规格、质量等级自行购买。乙方应保证所提供材料的质量，否则由此产生的一切责任由乙方承担。
（b) 供应责任：材料供应方应保证材料供应不得影响施工，乙方在收到材料时要填写材料入库单（入库单由甲方提供），入库单需由乙方负责人签字。
8、施工验收、保修与维护
（a)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程初验；工程初验的期限为收到竣工资料后的15天之内。
（b) 工程竣工终验后，乙方对工程所有项目负责保修一年，对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用，对于非施工质量原因造成的故障，抢修费用由甲方承担。
9、争议的处理
双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，任一方可向人民法院提起诉讼。
10、未尽事宜及补充条款如下：
（a)工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象，甲方有权单方面中止合同，乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款，由此产生的一切后果及损失由乙方承担。
（b) 工程中发生不可预见问题时，乙方应立即通知甲方，双方协商解决。
六、合同生效与终止
本合同计四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效应。合同签定后即生效，付清全部工程价款后失效。
甲方（章）：
委托代理人：
电话：
开户银行：
帐号：
乙方（章）：
委托代理人：电话：
开户银行： 帐号：
签署合同是一件非常重要的事情，一不小心就会造成自己的经济损失，酿成无法想象的过错，当我们签署工程承包合同的时候，可以参考光纤工程承包合同范本，可以根据范本来查询合同的不同及时纠正。当我们在包揽工程签署合同的同时如果遇到无法解决的经济问题时，应该及时请求法律的援助，来帮助我们更好的解决纠纷。
相关内容：
·工伤鉴定结果出来之前病假咋休？
工人在工地上受伤的，单位会为其申请工伤认定，经过确定属于工伤的话，还得做一个劳动能力鉴定。一般来说，劳动局从受理到出具工伤认定书要两个月的时间，这段期限内工人可能会休病假，在医院接受治疗。那么，工伤鉴定结果出来之前病假咋休?我们一起跟随我们了解下相关知识。
一、工伤鉴定结果出来之前病假咋休?
工伤认定之后，工伤职工停工留薪期的工资，原工资照发;但工伤认定之前，是否工伤法律上不确定，可以按病假暂时...
·签了劳动合同可以辞职吗？
签了劳动合同可以辞职吗
签了劳动合同可以辞职。一般有以下方式：1、劳动者与用人单位协商解除劳动合同。2、提前三十天书面通知单位三十天后正式解除双方的劳动合同。3、如果单位有违法行为，员工可行使单方即时生效解除权。除了试用期内员工辞职外，均可向单位索要解除合同的经济补偿金。
二、提前辞职要支付违约金吗
关于违约金的问题一般只有两种情况下企业才能和劳动者进行约定：1、合同中约定的专项技术培训并约定服务...
·工资被压一个月是否合法
工资被压一个月是否合法
一、工资被压一个月是否合法
公司压员工一个月工资分为两种情况：
1、如果单位压你的工资是为了限制离去(转投其他公司)或作为押金就是不合法的，可以通过劳动监察部本解决这件事情。
2、如果公司有这项规定，不是为了限制、扣押金，那法律就没有那么多的规定了，公司就可以这样做。
按照《工资支付暂行规定》第七条的规定，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。
如遇节假日或...
·根据我国法律规定工伤认定材料最后在哪保存？
当代社会，在我们的实际生活中，很多普通老百姓知道工伤之后需要进行认定。但是这也是需要在符合一定条件下，并且携带一些材料才能够进行认定的。因此很多人都想了解一下根据我国法律规定工伤认定材料最后在哪保存?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。
一、根据我国法律规定工伤认定材料最后在哪保存?
工伤认定之后，劳动者应当将认定书交一份到用人单位，另两份一份劳动者自己留底，一份用来申请工伤保...
·劳动者在工作期间难免会遇到生病的情况，每个单位都会为劳动者购
劳动者在工作期间难免会遇到生病的情况，每个单位都会为劳动者购买医疗保险。在员工生病期间除了可以用医疗保险支付费用之外员工生病享有的待遇还有哪些呢？下面请跟网站的我们一起来具体了解一下吧。
一、员工生病享有哪些待遇?
首先，对于员工而言，病假属于有薪假期。根据我国现行劳动法律、法规、政策性文件的相关规定，任何用人单位的职工因患病需要停止工作医疗时，用人单位应该根据职工本人实际参加工作年限和在...
·发包方对施工人员有赔偿责任吗
发包方对施工人员有赔偿责任吗
一、发包方对施工人员有赔偿责任吗
在工程施工中，发包人对施工人员是否有赔偿的责任，要依据具体情况而定，例如发包人与施工人员建立的是雇佣关系的，要承担赔偿的责任。
二、相关法律规定
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条
雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿...
·工伤认定和劳动关系确认
工伤认定和劳动关系确认
劳动者与用人单位是否存在劳动关系是工伤认定的前提，劳动保障部授予劳动保障行政部门工伤认定权，当劳动者与用人单位订立书面合时，其双方的劳动关系很明确，工伤认定部门也会在认可双方存在劳动关系的前提下认定受伤职工是否属工伤。可是，国家承认事实劳动关系的存在，在受伤职工与用人单位未订立书面合时，其要求认定工伤往往受到是否存在事实劳动关系的阻碍，这时，双方事实劳动关系的确认是由劳动...
·工程合同纠纷诉讼期限是多久？
工程合同纠纷诉讼期限是多久?工程合同纠纷诉讼期限一般是三年，具体规定如下：《民法典》(2021.01.01生效)第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请...
·用人单位违法辞退员工有什么后果
用人单位违法辞退员工有什么后果《劳动合同法》第48条规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行地，用人单位应当依照本法87条规定支付赔偿金。《劳动合同法》第87条规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第47条规定的经济补偿金的2倍向劳动者支付赔偿金。二、单位辞退...
·没有提前辞职扣工资合法吗？
没有提前辞职扣工资合法吗?没有提前提出离职，办理离职手续后，不应该扣除工资，应该提出辞职后，单位同意当天离职的，工资发到离职当天。《工资支付暂行规定》第九条 劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时，用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。下面是正确解除劳动合同的全套办法，包括用人单位应该给你什么，可能会发生损害你权益的事及处理办法，全部都有。你提出解除劳动合同后，如果用人单位通知你提前走...
·工伤认定后赔偿的项目有哪些
现实中，并不是劳动者一旦工作过程中受伤就一定可以获得工伤赔偿，首先要确定劳动者的伤害情况确实属于工伤范围，之后确定了伤残等级情况，才能据此获得相应的赔偿。那一般工伤认定后赔偿的项目都有哪些呢?我们将在下文中为你做详细解答。
一、受到工伤后如何申请工伤赔偿
1、如果已经缴纳过工伤保险，发生事故后则由单位向劳动部门申请工伤认定，用人单位未在规定的期限内提出工伤认定申请的，受伤害职工或其直系亲属、工会...
·其实劳动本身就是员工和公司之间相互合作的一种关系
其实劳动本身就是员工和公司之间相互合作的一种关系，签订的劳动合同也并不是卖身契，因为有些劳动关系转换比较频繁的用人单位，面对频繁更换的劳动关系不检讨内部的管理制度上的缺失，反而对提出离职的员工百般阻挠，以各种借口就是不正常的给其办理离职手续。那么，如果单位解除劳动合同吗?
如果单位解除劳动合同吗?
有下列情形之一的，依照劳动合同法规定的条件、程序，用人单位可以与劳动者解除固定期限劳动合同、无固定...
