最新玻璃瓶购销合同范本

最新玻璃瓶购销合同范本玻璃瓶购销合同范文
甲方(需方)：签订地点：
乙方(供方)：签订时间：
根据<<民法典>>的相关规定，甲乙双方经友好协商、本着互惠互利，共同发展的原则，在平等自愿的基础上，签订本合同，就以下条款达成一致：
第一条乙方供货材料名称、数量及单价：
说明：
1、以上玻璃为常规版面(L<3660mm)，粗磨边，裁切率≥85%，中空大小片按大片面积计算，异形按最小外接矩形面积计算，单片面积不足0.3㎡按0.3㎡计算;裁切率<85%价格另议。
2、以上报价不包括针对此工程玻璃的各项检测费用，但因乙方提供的材料检测不符合要求时，相应费用由乙方承担。
3、此价格为含税含运输费及其他所有杂费的单价，不得另行加价。
第四百六十四条供货技术标准及要求：
乙方供应的材料应符合浮法玻璃GB11614-2009;钢化玻璃B15763.2-2009;中空玻璃GB/T11944-2002;低辐射镀膜玻璃GB/T18915.2-2002;夹层玻璃GB9962-1999的相关标准要求。
第四百六十五条材料供应工程概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
第四条付款约定：
1、首批订单下达后，甲方预付定金万元给乙方(该定金作为最后一批材料款抵消货款)。
2、乙方发货至20万元时，甲方支付该批货款的30%，依此类推;最后一批不足20万元也支付30%的货款给乙方，供货结束且完善结算手续后，四个月内付清。
3、甲方在收到乙方相应货款同等增值税专用发票后，通过电汇方式汇至乙方的合同签订账号。
第五条甲乙双方约定、验收标准、方法及提出异议期限：
1、每一批材料需求，甲方应提前天报给乙方计划清单。清单上必须确定品种、颜色和数量，并加盖甲方单位章或甲方单位经办人签名。
2、乙方应在交货时向甲方提供该批材料的 <<产品合格证明>>、<<质量检验报告>>、<<产品质量保证书>> ，材料发票和其他相关技术资料。
3、验收包括数量，型号规格及要求乙方递交的资料等。材料数量以甲方书面签收为准。
4、乙方收到定金后开始安排生产，并应在甲方正常付款情况下天内将相应货物送至甲方交货地点。甲方如有质量异议应在收到货物30日内提出。
第六条交货地点与交货方式：
交货时间：根据甲方施工具体要求时间执行交货地点：溧水区白马镇交货方式：乙方送货至甲方指定地点，现场验货甲方收货签字人：
第七条结算方式：
单价合同，按实际采购数量结算。第八条违约责任和解决合同纠纷的方式：
1、在甲方正常付款情况下，乙方逾期发货，甲方按照800元/天收取乙方滞纳金，甲方可在材料结算款中扣除。乙方无故逾期交货的，遇价格上涨时按合同原价执行;遇价格下降时按新价执行。
2、遇不可抗力事件延期交货的，可甲乙双方根据实际情况协商相关事宜。
3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。
第一百四十三条本合同经双方签字盖章生效，合同有效期自年月日至年月日止。经双方协商一致，可在合同有效期内对其进行补充或变更，补充或变更协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同有效期自双方签字盖章之日起生效。货款两清后本合同自动失效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
年月日：
以上就是我们为您整理的一份玻璃瓶购销合同的范文，可以看出我们在拟定一份购销合同的时候，一定要事先约定好价款、数量、质量标准以及付款方式等等，这些都是比较重要的条款，当然，我们各个公司还有许多不一样的需求的地方，这些也都是我们各个公司需要仔细考虑来设置合同条款的地方，在此我们提醒您在拟定合同的时候一定要细心，不能大意。
相关内容：

·一、出租人解除租赁合同损失怎么赔偿?
一、出租人解除租赁合同损失怎么赔偿?如果合同有约定违约金，出租人须按照合同约定赔偿你违约金，如果没有约定违约金，出租人须赔偿因其违约给你造成的损失(包括间接损失)出租方违反合同相关条款，就按照合同约定的违约责任处理;如果合同中没有具体约定违约赔偿条款，当事人可通过协商来确定违约责任。承租人经出租人同意装饰装修，租赁合同无效时，未形成附合的装饰装修物，出租人同意利用的，可折价归出租人所有;不同意利用...

·签订合同的时候找律师可以起到什么作用？
1、协助委托人争取合同的起草权一般而言，谁有合同的起草权，谁就掌握了合同事务的主动权。这表现在，起草方可根据双方协商的内容考虑其在合同中的表达形式，斟酌措词，能更好地考虑和保护己方的利益。显然，有律师的一方更容易获得合同的起草权。2、审查作用为防范合同欺诈风险，合同纠纷律师在签约前审查对方的主体资格、履约能力、信用情况等。此外，签约人的资格也是律师审查的内容，这样做可以了解对方的合法身份和权限范围...

·合同生效时间和签订时间是同一天吗？
合同生效时间和签订时间是同一天吗？在合同的签订过程中会涉及到很多日期，如合同订立日期、合同生效日期等等。那么那么这个合同签订日期与合同生效日期是同一天吗?相信很多人对此不是很了解，下面为您详细介绍一下合同生效时间和签订时间是否是同一天。一、合同生效时间和签订时间是同一天吗1、合同签订日期和生效日期一般都是一个时间，就是双方签字、盖章之日生效，就是落款时间;2、特殊情况下，两者不一致：合同签订日期就...

·20万合同诈骗罪判决的刑事处罚一般是什么？
20万合同诈骗罪判决的刑事处罚一般是什么?20万合同诈骗罪判决的刑事处罚一般是三年以上十年以下的有期徒刑。法律依据：1、最高人民法院关于《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》针对合同诈骗的犯罪数额、情节，提出如下意见：合同诈骗罪的个人诈骗“数额较大”为1万元以上不满5万元，“数额巨大”为5万元以上不满50万元，“数额特别巨大”为50万元...

·撤资合同范文的内容是哪些？
一、撤资合同范文的内容是哪些？撤资合同范文的内容有：双方合伙人的基本信息、撤资的时间、撤资的财产分配约定、法律依据以及需要说明的其它事项。第一，合伙人丧失合伙人资格; 第二，退伙人请求其他合伙人按照退伙是的合伙企业的财产状况进行结算退还退伙人的财产份额退伙时有未了结的合伙事务的待了结后进行结算; 第三，退伙人应对其退出合伙前已发生的合伙企业债务，与其他合伙人承担连带责任...

·居间合同受法律保护吗?
居间合同受法律保护吗? 日常生活中，人们可能对于居间合同并不熟悉，但说到中介合同，您一定不陌生。居间合同也就是中介合同，居间人通过提供订立合同的机会而获得报酬，居间人与委托人之间签订的合同即居间合同，那居间合同受法律保护吗?今天本站我们就为您详细说明。一、居间合同受法律保护吗? 我国《民法典》（自2021年1月1日起施行）中将居间合同改为了中介合同。根据《民法典》第九百六十一条：中介合同是...

·合同里没有违约金,可以起诉开发商么？
合同里没有违约金,可以起诉开发商么？找专长律师：劳动工伤律师交通事故律师医疗纠纷律师刑事辩护律师知识产权律师征地拆迁律师我们知道，在购买房子的过程中，购房者会与开发商签订购房合同，合同中会约定双方违约所应当承担的违约责任，如支付违约金等。那么，如果发生购房纠纷，而合同里没有违约金,可以起诉开发商么?我们将为您进行解答。一、合同里没有违约金,可以起诉开发商么? 答案是可以。只要双方订立...

·技术服务合同可分为哪些种类
技术服务合同可分为哪些种类技术服务合同的内容十分广泛，其服务涉及到“设计服务、工艺服务、测试分析服务、计算机应用服务、新型或复杂生产线的调试服务、特定技术项目的信息加工、分析、检索服务、农业技术服务、技术培训、技术中介特殊产品技术标准的制定服务、重大事故定性、定量分析服务、重大科技成果的定性、定量技术鉴定、评价服务”等方方面面，但归纳起来不外乎两大类型：(一)提供物化技术工作成果的技术服务合同。这...

·签试用期合同是否违法
不知道您有没有遇到过这样的情况：单位在您入职后，并不是与您签订正式的劳动合同，而只是签订试用合同。那么，在法律上，单位只劳动者签试用期合同是否违法？如果违法的话，那作为劳动者，遇到单位不签劳动合同的情况时究竟应该怎么办呢？下面将为您做一个较为具体的介绍。一、签试用期合同是否违法依据《劳动法》第十六条第二款的规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同。”和《劳动法》第二十一条规定：“劳动合同可以约...

·法律服务项目合同的写法是怎样的
法律服务项目合同的写法是怎样的专项法律服务合同立合同人：甲方：____________ 乙方：_______律师事务所鉴于：乙方为经中华人民共和国司法部批准设立的律师事务所，具备向社会提供法律服务的资格和能力。甲方因公司并购事宜需要专业的法律服务，特委托乙方为其提供法律服务，乙方表示同意。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》及相关法律规定，甲乙双方本着自愿、...

·一、出租人合同解除条件有哪些?
一、出租人合同解除条件有哪些?出租人解除合同的条件主要有以下三个方面：1、明确出租人解除房屋租赁合同的法定事由。根据《商品房屋租赁管理办法》第六条的规定有下列情形之一的房屋不得出租：(一)属于违法建筑的;(二)不符合安全、防灾等工程建设强制性标准的;(三)违反规定改变房屋使用性质的;(四)法律、法规规定禁止出租的其他情形。根据上述规定，承租人迟延支付租金，不是出租人解除房屋租赁合同的法定事由，只有...