工程建设领域的法律关系极为复杂，一项工程不仅可能涉及多个承包
工程建设领域的法律关系极为复杂，一项工程不仅可能涉及多个承包人与发包人还会涉及到施工单位、监理单位等不同的职能部门。因此，撰写一份优质的合同就显得极为重要，行政机关也为此专门发布了相关的示范文本。下面我们就为您整理了河北省建设工程施工合同示范文本的全文。
河北省建设工程施工合同示范文本
1、定义
1.37 所采用的书面形式包括以下第 条。
文书
信件
其他：
2、本合同文件的优先解释顺序如下：
3、语言及适用的法律、标准与规范
约定适用的标准、规范的名称：
4、通讯联络
4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件人：
发包人
通讯地址： 收件人： 邮编：
承包人
通讯地址： 收件人： 邮编：
监理单位
通讯地址： 收件人： 邮编：
造价咨询单位：
通讯地址： 收件人： 邮编：
(2) 视为送达的其他方式：
5、工程分包
5.1 分包工程事项：
14、发包人
14.1 发包人完成下列工作的约定
办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：
完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：
开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：
工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：
办理有关证件的约定：
组织现场交验的时间：
组织图纸会审和设计交底的约定：
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：
双方约定发包人应做的其他工作及其约定：
委托给承包人负责的工作有：
支付方式的约定按以下第 条。
1) 按协议书所注明的帐号银行转账。
2) 支票支付。
3) 其他方式：
14.3 发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定
(1) 提供的时间：
(2) 提供的份数：
14.4 提供施工场地的时间：
15、承包人
15.1 承包人有关工作的约定
(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：
(9)承包人应做的其他工作及要求
承包人负责的设计的约定
(1) 合同规定由承包人负责的设计：
(2) 承包人提供设计的时间：
17、发包人代表
17.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命( )为发包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：
邮政编码： 联系电话：
(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：
18、监理工程师
18.1 负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师
(1)监理单位： 法定代表人 ：
(2) 确认( )为监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
18.3 (11)需要发包人批准的事项：
19、造价工程师
负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师
(1)造价咨询单位： 法定代表人：
(2) 确认( )为造价工程师，其联络通讯地址如下:
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
19.3(4)需要发包人批准的事项：
20、承包人代表
20.1 承包人任命( )为承包人代表，其通讯联络地址如下：
联系电话：
通讯地址： 邮政编码：
23、工程担保
23.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：
26、不可抗力
26.1 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第 条的规定。
(1)降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。
项目日降水量(mm)日最高气温(℃)日最低气温(℃)空气相对湿度(%)风速
(m/s)地震烈度(度)
数值
(2)按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
27、保险
27.1 发包人委托承包人办理保险事项有以下第 条。
(1) 本合同通用条款27.1款的第(1)项。
(2) 本合同通用条款27.1款的第(2)项。
(3) 本合同通用条款27.1款的第(3)项。
(4) 本合同通用条款27.1款的第(4)项。
(5) 其他：
27.8 对保险事项的其他约定：
28、进度计划和报告
承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求
29、开工
29.2 监理工程师在本合同签订后按以下第 条的时间内签发开工令。
(1) 按照本合同通用条款第29.2款的规定。
(2) 天内。
31、工期及工期延误
31.1 合同工程工期：( )天。
(1) ( )单项工程的工期：( )天，从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。
(2) ( )单项工程的工期：( )天，从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。
(3)
36、质量目标
36.1工程质量标准：
41、发包人供应材料、设备
41.1 发包人供应材料、设备按以下第 条的约定。
(1) 发包人不供应材料、设备。
(2) 发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。
42、承包人采购材料、设备
42.7 发包人指定的生产厂家或供应商：
指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：
45、隐蔽工程和中间验收
中间验收部位包括：
47、工程试车
47.1 工程试车按以下第 条的约定。
(1) 不需要试车。
(2) 试车的内容及要求具体如下：
49、竣工验收
49.5 中间交工工程的验收按以下第 条的约定。
(1) 合同工程无中间交工工程。
(2) 各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：
(1)( )工程，计划竣工时间( )，其范围包括：
(2)( )工程，计划竣工时间( )，其范围包括：
50、质量保修
50.2 工程质量保修期的约定：
54、暂列金额
本合同暂列金额为( )元。
56、提前竣工奖与误期赔偿费
提前竣工奖按以下第 条的约定。
(1) 不设提前竣工奖。
(2) 每日历天应奖额度为( )元，提前竣工奖的最高限额是( )元。
误期赔偿费按以下第 条的约定。
(1) 不设误期赔偿费。
(2) 每日历天应赔付额度为( )元，误期赔偿费最高限额是( )元。
57、合同价款约定与调整因素
57.1 合同价款采用以下第 条的方式。
(1)固定单价。
(2)固定总价。
(3)可调价格。
57.2 合同价款的调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外，还包括以下调整因素：
60、价款调整方法
(1)合同约定采用固定单价方式，价款调整方法按以下第 条的约定。
1)本合同第二部分通用条款第60条。
2)按下列方法：
a)变更引起的数量变化幅度在±( )%以内时，其综合单价不变，措施项目费按比例调整;当变更引起的数量变化幅度超过±( )%时，增加( )%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。
b)数量偏差在±5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费按比例调整;当数量偏差率超过±5%时，增加5%以外的数量或减少5%后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。
c)由承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算;现行的河北省计价依据要求投标人自主确定的人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值;没有可参照的数值时，按当时省工程造价管理机构发布的造价信息、计价方法确定。
d)人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》第11.0.6条第2款规定调整合同价款。
固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。
价款调整系数(Y)幅度限制：
e)人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格为准。
f)价款调整以( )为时间单元。
3)其他约定：
(2)合同约定采用固定总价方式，价款调整方法：
(3)合同约定采用可调价格方式，价款调整方法：
62、支付事项
62.2 利率按以下第 条的约定。
(1) 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
(2) 利率为：( )。
63、预付款
63.1 预付款的金额为( )元。
63.2 预付款支付的有关规定：
……
……
63.4 预付款抵扣办法按以下第 条的约定。
(1) 预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。
(2) 抵扣办法为：
64、安全防护、文明施工措施费
64.1 安全防护、文明施工措施费金额的约定
(1) 安全防护、文明施工措施费的总额为( )元。
64.2 安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第
条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第64.2款的规定。
(2) 预付、支付办法和扣回方式为：
65、进度款
65.1 支付期间按以下第 条的约定。
(1)以月为单位。
(2)以季度为单位。
(3)以形象进度为准，具体为：
65.2 期中付款的最低限额是：( )元。
67、竣工结算与结算款
67.1 结算的程序和时限按以下第 条的约定。
(1) 按本合同第二部分通用条款67.2款至67.7款的规定办理。
(2) 办理结算程序和时限为：
68、质量保证金
68.2 质量保证金的金额及扣留方式
(1) 质量保证金的金额按以下第 条的约定。
1) 按本合同第二部分通用条款第68.2款的规定。
2) 为扣除暂列金额和零星工作项目费后的合同价款的 %。
(2) 质量保证金的扣留按以下第 条的约定。
1) 按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，扣留的比例为5%。
2) 其他扣留方式：
68.3 质量保证金的返还时间按以下第 条的约定。
1) 按本合同第二部分通用条款第68.3款的规定。
2) 工程竣工验收合格满 年，且在收到承包人提供的质保金支付申请后的 天内返还。
69、合同争议
因本合同所产生的一切争议均由发包人所在地人民法院管辖。
74、保密要求
保密信息的提供时间：
76、合同份数
76.1 合同文本的提供按以下第 条的约定。
(1) 按本合同第二部分通用条款第76.1款的规定。
(2) 提供方式为：
76.3 合同副本的份数( )，其中发包人( )份，承包人( )份。
上面就是河北省建设工程施工合同示范文本。该示范文本从建设工程施工双方的主体信息到施工项目的具体情况、施工的具体要求与标准、施工过程中产生的责任的分配以及违约责任与争议解决均作了详细的说明。对于这方面如果还有疑问，请您咨询的律师们，他们会给您更为详细的答案。
相关内容：
·加班不给工资的应该怎么办
加班不给工资的应该怎么办单位拖欠工资、未支付加班费用的，可以依照《劳动合同法》规定，直接通知单位解除劳动关系，要求单位足额支付加班费用，并且可以要求单位支付经济补偿金。劳动者可以依法向劳动监察部门投诉，要求支付拖欠的加班费，或者申请劳动仲裁要求支付加班费及经济补偿金。需要提醒的是，最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》规定，劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证...
·2023年签劳动合同注意事项是什么
1、签订合同时，劳动者首先要弄清单位的基本情况，要判断是否是合法企业，它的法人代表姓名、单位地址、电话要知道，这些信息可以通过上网查询工商登记信息获取，同时，要求将这些内容明确写在合同中。2、劳动者要弄清自己的具体工作，并在合同中表明工作的内容和具体地点。案例之一：张某家住北京海淀区四季青桥附近，她到离家很近的一个连锁超市应聘就职。过了一段时间，公司将她调到远郊大兴的连锁店工作，因而产生纠纷。因合...
·工伤赔偿协议私了是否具有法律效力我国《劳动法》第
工伤赔偿协议私了是否具有法律效力我国《劳动法》第77条规定：用人单位与劳动者发生劳动事故，当事人可以依法申请调解、仲裁，也可以协商解决。从以上规定可以看出，法律是允许用人单位和劳动者对劳动纠纷(包括工伤纠纷)协商调解的;法律之所以允许协商调解是因为这种协商既体现了双方当事人的意思自治原则，又节省了大量的仲裁或诉讼的成本，节约了社会资源，对社会的进步发展是有利的;因此我们认为工伤私了协议是合法有效的...
·一、劳动合同没到期被辞退怎么维权?
一、劳动合同没到期被辞退怎么维权?
1、可以向单位所在的劳动监察部门举报，由劳动监察部门出面维权。
2、劳动者也可以向企业内部的劳动争议调解机构申请调解，调解不成，则申请仲裁;对仲裁不服，则可以向法院起诉。
3、根据《劳动合同法》的规定非法解除劳动关系的,应当向劳动者支付经济补偿。
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计...
·构成工伤的条件有哪些？
构成工伤的条件有哪些1、工作时间：工作时间是指法律规定或者单位要求职工工作的时间;用人单位规定实行不定时工作制的，是指单位确定的工作时间。A.构成工伤限于发生在工作时间内的事故伤害;B.在工作时间以外的事故伤害一般不构成工伤。2、工作场所：工作场所是指职工日常工作所在的场所，以及领导临时指派职工从事工作的场所。A.构成工伤限于发生在工作场所内的事故伤害;B.在工作场所以外的事故伤害一般不构成工伤。...
·兼职没签合同工资可以报警吗
劳动者可以向劳动行政部门投诉。非全日制用工可以签订口头的劳动合同，但是劳动者为了维护自己的合法权益，建议保留工资报酬有关的证据，可以要求用人单位以短信的方式确定劳动报酬。对于那些劳动者做兼职的，则可以向劳动监察部门投诉或申请劳动诉讼、提起劳动诉讼等方式维护自己的利益。《劳动合同法》第69条非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同；但...
·企业改制工伤补偿标准是多少?
企业改制工伤补偿标准是多少?
1、从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为18个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资;2、保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的70%，六级伤残为本人工资的60%，并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的...
·现阶段工作生活中人们难免会受伤
现阶段工作生活中人们难免会受伤，在工作期间更是难免发生这样的情况，作为工伤的后续赔偿工伤鉴定是必不可少的，但是有的情况工伤鉴定审核不通过，这时候我们应该怎么做。那么我国工伤鉴定不了怎么办？下面就我国工伤鉴定不了怎么办的问题进行详细的解释。
我国工伤鉴定不了怎么办？
工伤有补偿费，达到伤残有伤残补助金。但现在公司已经拿保险报销了。我觉得拿到的可能性很小。而且按你的说法，医疗费，药费已垫付啦。你想...
·一、工伤待遇争议调解创新的程序是怎样的?
一、工伤待遇争议调解创新的程序是怎样的?
开始阶段：劳动争议仲裁调解，应在查明案情、分清责任的基础上进行。无论是仲裁委员会依职权主动进行调解或当事人主动提出调解，必须是双方当事人均同意调解才能进行调解，否则，仲裁委员会不能强行调解。在开始阶段，仲裁委员会应做好下述准备工作：
①进一步查明案件事实，摸准争议焦点，分析和研究当事人的心理状况。根据调查、分析和研究所得情况，可拟定调解预案。
②根据...
·个人劳务合同范本怎么写？
您都知道去企业工作都是要签订合同的，但是无论是与企业单位还是与个人都是需要有一份合同的。个人在提供劳动力的时候或者雇佣方在招收劳动力时，双方必须要制定一份合同，来约束双方的行为，以确保双方利益不会受损。下面我们给出了一份个人劳务合同范本，供您参考。
个人劳务合同范本
甲方(聘用方)：_________乙方(受聘方)：_________
甲乙双方根据国家和_________市有关法规、规定，按...
·一、竞聘上岗失败的经济补偿金的规定是什么?
一、竞聘上岗失败的经济补偿金的规定是什么?根据我国法律的规定，以竞聘上岗失败，并不存在着经济补偿金的支付，经济补偿金是用人单位解除劳动合同时，给予劳动者的经济补偿。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后，用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。劳动合同法第46条，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(一)劳动者依照本法第三十八条 规定解除劳动合同的;(二)用人单位依照本法第三十六...
·我们去到一个新的用人单位工作
我们去到一个新的用人单位工作，都会有一个试用期，试用期是一个员工与用人单位相互考察的过程。那么如果在试用期期间，用人单位开除了员工，员工会有补偿吗?下面小编给大家讲解一下这方面的知识。不是所有的开除都会获得经济赔偿，具体要看开除的原因是什么，如果用人单位在试用期是合法解除劳动合同是不需要支付补偿金的，只有违反劳动合同法相关规定的情况，用人单位才需要支付补偿金。用人单位支付经济赔偿的情况：1、用人单...
