pvc购销合同范本是怎样的

pvc购销合同范本是怎样的 pvc购销合同范本
供货方： (以下简称甲方) 需货方： (以下简称乙方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货日期：从2014年4 月5 日起 2014年5月4日止。
第三条、质量要求：甲方在乙方用货前提供货物样品，由甲方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由甲方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给乙方存档。甲方供给乙方同样质量的产品。供货方必须保证原料为合格产品，乙方使用后，甲方必须保证各种材料的规格及质量。如供货方的产品发生质量问题，供货方应承担全部经济损失。
第四条、货款及费用等付款及结算方法：
1、交货方式：所有货物由甲方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由甲方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：施工现场
3、结算方式：签订合同10日内预付伍拾万元整(500000.00元)，剩余玖拾万元整(900000.00元)，将于2014年2月28日前通过银行转账一次性付清。
第五条、经济责任
(一)甲方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，甲方按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向乙方偿付逾期交货的违约金。
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因甲方的产品使用后出现质量问题，甲方应承担全部经济责任。
(二)乙方应负的经济责任
1、甲方供货无误的前提下，如乙方中途退货或使用其它同类产品，乙方应赔偿本合同总金额5%给甲方作为违约金。
2、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给甲方，作为延期罚金。
第六条、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条、如乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前伍天与甲方协商。
第八条、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条、本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条、本合同自双方签订盖章之日起生效，到甲方将全部订货送齐经乙方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
年月日
综上所述，关于pvc购销合同范本，由于对于pvc这种材料来说，它是有严格的质量规范的，所以我们一定要规定好如果销售方提供的是不符合规范的pvc材料，我们可以申请给予退货或者换货，另外，交易完成的时候，购买方也要及时付款，以免销售方出现资金困难的情况
相关内容：

·什么情形下保证合同无效
什么情形下保证合同无效为保证主合同的实施，很多时候当事人都会再签订一份从合同。常见的从合同包括了保证合同、定金合同等等。对于这些合同，也是会有无效的时候。那到底什么情形下保证合同无效呢？我们一起在下文中进行具体了解。一、哪些情形保证合同无效根据民法典的相关规定，保证合同的无效指保证合同不具备法律规定的生效要件，因而不能发生预期的法律效力。保证合同无效有以下两大情形： 1、主合同无效而致保...

·图书出版合同书的内容是什么？
图书出版合同书的内容是什么？图书出版合同书的内容是什么? 图书出版合同书甲方(权利人):_____ 地址:_____ 乙方(出版者):_____ 地址:_____ 作品名称:_____ 作者姓名:_____ 甲乙双方就出版上述作品达成协议如下: 第一条甲方授予乙方在_____地区独家出版发行该作品之_____版本的权利。未经对方许可,任何一方不得将上述权利在合同有效期内授...

·租赁合同到期了怎么办?
租赁合同到期了怎么办? (一)出租人和承租人重新签房屋租赁合同。根据《城市房屋租赁管理办法》第十条的规定，房屋租赁期限届满，租赁合同终止。承租人需要继续租用的，应当在租赁期限届满前3个月提出，并经出租人同意，重新签定租赁合同。所以租户若想续租，应当提前签好合同，否则就趁早寻找新房屋，免得到时无处安置。 (二)出租人在合同到期后收回出租房屋。合同到期后，原房屋租赁合同因租赁期限届满而终止...

·合同解除后的违约责任还要承担吗
合同解除后的违约责任还要承担吗?合同解除后不需要承担违约责任，因为合同关系已经解除，就不存在违约责任。《民法典》第五百六十六条规定‘合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。所以，合同解除后的法律后果也不表现为违约责任，而是一种民事责任，主要包括不当得利返还责任和损害赔偿责任。二、合同解除的法定条件有哪些?1、...

·开发商线下合同毁约怎么办?
开发商线下合同毁约怎么办?依据我国合同法等法律的规定，开发商毁约拒不履行合同的，就要承担相应的违约责任，如购房者可以解除合同，要开以商承担赔付责任等。1、搞清楚具体的违约事项一般购房合同中都是有写明具体的违约事项处理的，购房者首先应看购房合同中是否有对违约责任的处理进行过约定，如有约定，按合同约定处理，如未约定违约责任的处理办法，按法律规定可对开发商的违约行为要求赔偿，赔偿的标准以直接损失为限。2...

·如果合同未约定违约金怎么算？
如果合同未约定违约金怎么算？如果合同未约定违约金怎么算违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效，又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果，因此有的国家将其作为合同担保的措施之一，有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。1、合同中未约定违约金，...

·电子商务合同的订立与履行是怎样规定的？
电子商务合同的订立与履行是怎样规定的？第四十七条　电子商务当事人订立和履行合同，适用本章和《民法典》《民法典》《中华人民共和国电子签名法》等法律的规定。第一百七十一条　电子商务当事人使用自动信息系统订立或者履行合同的行为对使用该系统的当事人具有法律效力。在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力。但是，有相反证据足以推翻的除外。第一百七十二条　电子商务经营者发布的商品或者服务信息符...

·租赁合同违约赔偿怎样处理账务？
租赁合同违约赔偿怎样处理账务？一、租赁合同违约赔偿怎样处理账务可以根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《合同法》第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约...

·无偿租赁合同纠纷的处理是怎样的
一、无偿租赁合同纠纷的处理是怎样的 (1)调解。它是指在第三者的主持下，出租承租双方当事人经过自愿协商，排除争端，达成和解的一种方法和活动。我国在基层群众性组织村民委员会和居民委员会都设立了人民调解委员会，进行民间纠纷的调解处理，调解特别适用对某些界限不清的事实、责任含糊不究的租赁纠纷，租赁双方就近请调委会调解通过调解，纠纷双方，互谅互让，以达到既解决纠纷又不伤和气的目的。 (2)仲裁。...

·应该怎样查网签合同备案?
应该怎样查网签合同备案?可以到房地产管理部门的网进行查询，正常购房流程是先网签购房合同，然后在去房管局办理购房合同备案手续。网签和备案有着本质的区别，网签只是房地产管理部门为规范房地产企业规范销售房屋，防止开发企业捂盘以及一房多卖而建立的一个网络化管理系统。备案是根据我国建设部所颁发的《城市商品房预售管理办法》第六条规定:商品房预售实行许可证制度。开发企业进行商品房预售，应当向城市、县房地产管理部...

·对方限购拒绝履行合同可以追究违约责任吗
对方限购拒绝履行合同可以追究违约责任吗一、对方限购拒绝履行合同可以追究违约责任吗? 限购拒绝履行合同的一般是不能追究违约责任的，因为这属于不可抗力因素。如果签合同之前就限购了，受欺诈签订的合同是无效的，这样可以追究对方的法律责任。《合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己...

·合同诈骗罪和诈骗罪的起刑点有哪些规定
《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《刑法》第二百二十四条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数...