建筑工程施工工种单包合同应该怎么写？

建筑工程施工工种单包合同应该怎么写？ 建筑工程施工工种单包合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关的法律、法规，遵循自愿、平等、诚实、信用的原则，并结合本工程实际情况，甲方将巴中市西城市场二期工程大厦的单项工种分包给乙方，为明确双方各自权利、义务和经济责任，保证工程的安全、质量、进度，双方就有关事项协商一致，特签订本合同共同遵守。
一、工程名称：巴中市西城市场二期大厦。
二、工程地点： 。
三、承包形式：单项工种的劳务及材料。
四、承包工种项目：塑钢窗、百叶窗以及落地玻璃窗。
五、承包范围：西城市场二期大夏施工图及变更。
六、工期要求：工期严格按照甲方的要求进行。
七、承包单价及单价所包含的范围：
1、按照实际完成作业施工面积计算，客厅落地窗LDC (大写：)，凸窗TC (大写：)，普通窗C (大写：)，百叶窗
2、承包价格包含以下内容：

(1)施工图纸变更，安装时放线，调校，以及缝隙用发泡剂填充，以及玻璃胶涂抹;
(2)完成该工种所需的所有机具、辅材(甲方提供现场的电源和图纸);
(3)材料计划，到场后堆码到甲方指定的地点;
(4)负责该工种成品的保护及卫生的清理;
(5)完工后材料及机具及时清运出场;
(6)该工种劳务人员的安全帽、安全带、手套以及劳务人员的保险和劳动机具;
(7)负责该工种劳务人员的生活、食宿等，现场不提供食宿及生活。
3、承包单价说明，该价格为最终结算，不做任何调价，也不发生任何计时工费，
八、质量要求，验收合格
1、符合工程设计要求，符合现行建筑施工验收规范要求，经相关部门验收及合格;
2、相关单位验收不合格的乙方必须反工，所发生费用由乙方负责。
九、付款方式 该工程完工经相关单位验收合格后一次性支付95%，余下费用5%作为保修金，保修期限为竣工验收后1年，1年后
不计息，一次付清。
十、结算方式
1、参照施工图纸设计变更，合同单价为依据，以实际完成的工程量为基础进行计算。
2、若甲方在预支或支付乙方费用时，应当扣除甲方对乙方的罚款和其他一切借款。
十一、工期要求， 双方签字后30天内完成窗框安时，在甲方通知乙方可以安装窗扇时，30天内完工。
十二、本合同一式两份，双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)
年 月 日 年 月 日
以上就是建筑工程施工工种单包合同的范本，希望对您有所帮助。在包工头与工程单位确定合作关系之后，签订这样的一份协议可以保证双方的合作关系式被法律承认的，这样，在以后的合作过程中，可以避免很多不必要的纠纷。
相关内容：

·劳动合同怎么样算是无效合同
    劳动合同怎么样算是无效合同《劳动合同法》第二十六条规定的无效或者部分无效的劳动合同是：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的。无效劳动合同是指对当事人不发生法律约束力的劳动合同。《劳动合同法》第二十六条规定的无效或者部分无效的劳动合同是：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在...

·市政道路工程质量管道质量检验评定标准怎样？
    市政道路工程质量管道质量检验评定标准怎样？ 我们知道一个工程的建成，是需要达标的，如果不达标的建筑，就有质量的问题，有可能损害到人们的生命财产安全，工程质量分等级进行评定，如单位工程，建设项目，分部工程等等，一般有合格，不合格之说，还有优良之说。那么市政道路工程质量管道质量检验评定标准怎样? 一、公路工程质量检验评定标准 分项工程所列基本要求，对施工质量优劣具有关键作用，应按基本要求对工程进行...

·劳动争议仲裁失败的原因是什么
    劳动争议仲裁失败的原因是什么在生活中，我们工作要签订劳动合同，但尽管签订了合同也仍会发生劳动争议，我们一般是先通过协商解决，协商不能解决的，我们可以向法院申请仲裁。那么劳动争议仲裁失败的原因是什么？今天就来和您谈谈这个问题。一、劳动争议仲裁的内涵劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。二、劳动争议仲裁的时效1、劳动争议...

·员工试用期有代通知金么?
    员工试用期有代通知金么? 试用期属于用工方与劳动者之间的考察期，在这个期间内，劳动者可以无任何理由提前3天通知用工方解除劳动合同。而用工方解除劳动合同是否需要支付经济补偿金或代通知金，应当区分解除劳动合同的事由。若因劳动者不符合录用条件，或其他劳动者个人原因导致被解除劳动合同的，例如：劳动者违纪、造成重大损失、刑事犯罪、劳动教养等符合《劳动合同法》第39条规定的解除劳动合同情形时，用工方也可以随时...

·建筑工程质量检测内容有哪些
    建筑工程质量检测内容有哪些？ 装修质量不达标会造成许多安全隐患，也会增加重新检查修补等后续工作，建筑材料是工程的基础，只有钢筋、水泥、砂土、砖块检测结果合格才被允许用作施工。对建筑装饰材料进行严格的质量评估可保证工程顺利进行，提醒：必须选择合格的检测单位进行检测。来看一下工程质量检测内容需要检测哪些： 一、建设工程质量检测项目分类标准 （一）编码:1 类别:地基基础工程检测类 1.1 ...

·工伤认定报销比例是多少？
    只有在工作时间工作地点所受到的伤害才能被称为工伤，工伤认定是有不同的级别划分的，根据划分的不同级别，工伤的报销也是不尽相同的。正因如此，我们才为您整理出了工伤认定报销比例，供您参考。您可以根据以下条款来对照自己的情况。工伤认定报销比例符合三个目录的费用由工伤保险基金支付，不符合三个目录的一般谁同意使用谁支付。依据《工伤保险条例》第三十条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗...

·辞退福利属于福利费还是工资
    辞退福利属于福利费还是工资辞退福利是属于工资的。《企业会计准则第9号——职工薪酬》第二条，职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支...

·工程质量评定等级分为几个等级，施工过程质量怎么管理
    工程质量评定等级分为几个等级，施工过程质量怎么管理 工程建设完毕后一般都需要到管理监督部门进行鉴定评级，只有评级合格后才能够将工程建筑投入使用，如果不合格的话就需要对其进行整改，否则是无法投入使用的，当前许多人对工程建设质量的评级不了解，不知道有哪些等级评定，那在工程的建设方面工程质量评定等级分为几个等级呢？ 工程质量评定等级分为几个等级 工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐...

·工伤职工恢复后待遇是怎样的
    工伤职工恢复后待遇是怎样的 工伤恢复之后申请劳动能力鉴定，根据鉴定结果索取工伤赔偿，可选择继续工作也可以选择解除劳动关系。 员工在工作中发生事故受伤，应该按照工伤流程进行。 工伤流程如下： 1、及时送往医院治疗。 2、申请工伤认定。单位在事故发生后一个月内申请，如果单位未按时申请，员工可以在事故发生后一年内申请工伤认定 。 3、治疗及休息期。员工在医院治疗和休息期间，单位按...

·工伤赔偿协议私了是否具有法律效力我国《劳动法》第
    工伤赔偿协议私了是否具有法律效力我国《劳动法》第77条规定：用人单位与劳动者发生劳动事故，当事人可以依法申请调解、仲裁，也可以协商解决。从以上规定可以看出，法律是允许用人单位和劳动者对劳动纠纷(包括工伤纠纷)协商调解的;法律之所以允许协商调解是因为这种协商既体现了双方当事人的意思自治原则，又节省了大量的仲裁或诉讼的成本，节约了社会资源，对社会的进步发展是有利的;因此我们认为工伤私了协议是合法有效的...

·劳动合同试用期一般是多久
    只有用人单位与劳动者之间签订的劳动合同里面，才会有关于试用期的约定。当然，是否进行试用期约定由当事人协商之后确定，法律没有作出强制性要求。那通常情况下劳动合同试用期是多久呢？详细内容请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、劳动合同试用期一般是多久 《劳动法》第21条规定，试用期不得超过6个月。 对试用期的具体期限，劳动部《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》做了规定，劳动合同期限少于6个月...

·工程施工合同无效的利息如何承担？
    工程施工合同无效的利息如何承担？ 一、工程施工合同无效的利息如何承担 因工程合同无效造成损失的，合同有约定的，按合同约定承担利息。如果没有约定的，可以按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第六条　当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布...